承发包双方工期逾期责任难以区分时,发包人主张工期逾期违约金将不被支持
发布时间：
2018-03-08
承发包双方工期逾期责任难以区分时，
发包人主张工期逾期违约金将不被支持
在实际施工中，施工企业很有可能存在开工准备不足、前期施工能力不够、工程管理存在缺陷等履约瑕疵。业主方也有可能存在支付工程进度款不足，设计变更，工程量增加，未经竣工验收擅自使用等履约瑕疵。与此同时，还有可能存在承发包双方在沟通、协调、配合等方面的缺陷。以上这些综合原因，或先后，或交叉，或共同作用下造成了工期长时间延误。
司法实践中，在承包人起诉向发包人主张欠付工程款时，发包人通常会提起反诉主张巨额的工期逾期违约金。在审理过程中，发包人往往只需要提供实际的竣工日期与合同约定的计划竣工日期，这其中相差的天数就是承包人实际延误的天数，即完成了承包人存在工期延误的举证。但在现实中，由于承包人在整个施工过程中的弱势地位，即使由于发包人原因导致工期逾期的，承包人往往难以得到发包人同意工期顺延的书面签证。发包人在施工过程中也通常会哄骗承包人加快施工进度，口头承诺不会追究工期责任或者许诺待工程结束后再办理签证。然工程一旦完工，发包人出于抵扣、延付工程款等目的转而追究承包人工期延误的责任。承包人则因口说无凭、缺乏证据往往陷入被动。
近年，针对类似纠纷日益增多的情形，安徽省高级人民法院针对施工实际，专门出台了《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见（二）》第4条“承包人未能提供顺延工期的签证等书面文件，但能够证明工程存在延期开工、不具备施工条件、设计变更、工程量增加、发包人指定的分包工程迟延完工、未足额支付工程款等不可归责于承包人的原因，影响施工进度的，可以允许承包人相应顺延工期。”
2015年12月21日，最高人民法院在审理发包人甲诉承包人乙工期延误损失赔偿一案中，承包人乙存在工程管理缺陷，工期延误，擅自撤场等行为，但发包人甲在施工过程中确实也存在设计变更，工程量增加，未如期足额工程款，未经竣工验收擅自使用等行为，承发包双方工期逾期责任难以区分。在此情形下，最高人民法院认为：在无法区分承发包双方各自承担工期延误违约责任大小和遭受损失数额的情况下，让承包人乙单方承担违约责任显然有悖公平原则，判令互不承担工期违约责任最为妥当。（王福荣）
推荐新闻
2026-07-07
7月1日，2026年江苏省建筑施工安全生产知识竞赛成绩公布，集团公司在全省众多参赛建筑业企业中强势突围，一举斩获建筑业企业团体第一名，多名员工同步登上个人奖项榜单，实现团体荣誉与个人成绩双线出彩，充分彰显了集团全员扎实的安全知识功底与安全管理综合实力。
2026-07-01
在中国共产党成立105周年之际，6月30日上午，启东市“两优一先”表彰大会在市党教中心隆重举行，集团公司党委喜获启东市“先进基层党组织”荣誉称号，党建工作成效得到上级党组织的充分认可。
2026-06-30
6月底，南通、扬州、浙江台州等市场捷报频传，集团公司接连中标中电建邗江80MW渔光互补光伏、嘉吉粮油（南通）有限公司迁建、浙江昱松生物年产15吨蛋白多肽及240吨生物酶催化类产品等三个项目，中标合同总额超3亿元。
2026-06-29
传承铁军红色血脉 党建赋能项目攻坚 ——集团总部支部联合多支部开展庆“七一”主题党日活动
为迎接中国共产党成立105周年，推动党建工作与生产经营深度融合，6月26日，集团总部支部联合南通公司、金和光电分公司党支部开展“传承铁军红色血脉 党建赋能项目攻坚”主题党日活动，30余名党员同志参加。
2026-06-25
集团公司承建的奎克好富顿项目正式投产 总经理张健应邀出席开业仪式
6 月 25 日上午，奎克好富顿材料科技（苏州）有限公司开业仪式在张家港保税区隆重举行，集团公司总经理张健、副总经理施赛赛等应邀出席，与各界嘉宾共同见证项目投产的重要里程碑。
中文手机网站
英文手机网站
微信公众号
新0A手机登录二维码